Выборка товара по договору поставки

5.1. Вместе с Товаром Поставщик передает Покупателю всю необходимую документацию: счета, накладные (товарные накладные по форме ТОРГ-12, транспортные накладные), а также технические паспорта, сертификаты и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Договор поставки на условиях выборки товаров

Бланк документа «Договор поставки на условиях выборки товаров» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор поставки на условиях выборки товаров

г. [место заключения договора] [дата заключения договора]

[полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем “Поставщик”, с одной стороны и

[полное фирменное наименование акционерного общества] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

1.2. Ассортимент и количество товаров определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Периоды поставки товаров

2.1. Покупатель (Получатель) получает товары в месте нахождения Поставщика.

2.2. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.

2.3. Периодичность выборки – [один раз в месяц, один раз в квартал и др.].

2.4. Выборка товаров Покупателем (Получателем) производится в разумный срок после получения уведомления Поставщика о готовности товаров.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. предоставить Получателю товар в согласованные сроки;

3.1.2. извещать надлежащим образом Покупателя (Получателя) о готовности товара к отгрузке;

3.1.3. предоставлять Покупателю сопроводительные документы на товар;

3.1.4. за свой счет обеспечить упаковку товара и тару;

3.1.5. в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

3.2. Покупатель (Получатель) обязан:

3.2.1. произвести выборку товаров в разумный срок после получения уведомления Поставщика о готовности товаров;

3.2.2. оплатить полученные товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором;

3.2.3. осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи;

3.2.4. в разумный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3.2.4. возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования во время следующей выборки товара.

3.3. Покупатель (Получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета-фактуры.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

5.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

5.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Срок и порядок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].

6.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

– поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

– неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

– неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

– неоднократной невыборки товаров.

7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Что означает выборка товара по договору поставки

Один из способов доставки товара, предусмотренных п. 2 ст. 510 Гражданского кодекса РФ таков: продукция готовится поставщиком к передаче, а покупатель сам приезжает и забирает его. Юристы называют это выборкой товара по договору поставки, а в обиходе такой порядок зачастую именуют самовывозом.

Итак, выборка и самовывоз – это одно и то же, но выборка – юридический термин,а самовывоз – выражение, прижившееся в обиходе (даже используется в договорах). Выборка – это самовывоз.
Еще одна фраза в договоре, которая подразумевает выборку – условие “франко-завод” (этот термин пришел из системы терминов Инкотермс, там данный способ поставки отражен как EXW)

Выборка является специальным условием. То есть, если вы хотите, чтобы покупатель забрал товар с вашего склада своими силами, это обязательно надо оговаривать в договоре.
Что будет, если поставщик планирует выборку. но в договоре поставки или спецификации на конкретную поставку об этом не указано? Будет применяться диспозитивная норма ст. 509 ГК РФ: обязанность по доставке ляжет на плечи поставщика, т.е. за товаром никто не приедет, а ответственным за просрочку в поставке будет поставщик.

Условие о выборке не позволяет поставщику забыть о товаре сразу же после его изготовления или покупки. Необходимо подготовить продукцию к отправке и разместить ее именно в том месте, которое названо в договоре адресом выборки (абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК РФ). Кроме того, покупателя нужно уведомить о готовности товара к выборке. Если этого не сделать, поставщик признается виновным в просрочке поставки (Постановление АС СКО от 05.11.2022 № Ф08-9038/2022 по делу № А53-15913/2019).

Тогда у контрагента появится обязанность осмотреть и принять поставленный товар (п. 1 ст. 515 и пп. 1, 2 ст. 513 ГК РФ).

Рассматриваемый способ доставки сам по себе не влияет на выбор порядка оплаты.

Как составить

Контракт — это письменное соглашение участников сделки. Поставщик и заказчик утверждают существенные и несущественные условия, утверждают цену, сроки и порядок приемки.

Вот инструкция, как правильно составить договор поставки товара между продавцом и покупателем:

Предварительно согласовать все условия.
Составить письменное соглашение.
Прописать преамбулу — вводную часть. В ней указать поставщика, заказчика, их должностных лиц и основания, по которым они принимают решение (устав, приказ, доверенность).
Перечислить права, обязанности и требования сторон друг к другу. Обязательно оговорить предмет соглашения, сроки реализации, порядок сдачи-приемки и оплаты, ответственность сторон, прекращение действия соглашения и досудебное урегулирование спорных вопросов.
Привести реквизиты участников, поставить подписи и печати.

Переход права собственности при выборке

Выборка означает, что покупатель самостоятельно забирает товар на складе поставщика ( ст. 515 ГК РФ ). Когда переходит право собственности при выборке – вопрос спорный. Рассмотрим, что по данной теме нам говорит закон.

При выборке поставщик считается исполнившим обязанность передать товар не когда он фактически передан, а в момент предоставления в распоряжение покупателя ( абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК РФ ). Эти моменты, как правило, не совпадают.

Товар считается предоставленным в распоряжение, когда поставщик поставил его на склад и направил покупателю уведомление, что он может его забрать. В этот момент по закону переходит риск случайной гибели, то есть если поставщик поместил товар на склад и уведомил об этом покупателя, то он уже исполнил свою обязанность по передаче. При этом если произошёл риск случайной гибели (например, склад затопило или он сгорел) по причинам, за которые ни одна из сторон не отвечает, то покупатель обязан оплатить товар. В связи с этим рекомендуем покупателям согласовать переход риска случайной гибели в договоре.

Но сейчас речь идёт о переходе права собственности. Законом не установлено, что момент исполнения обязательств по передаче, переход риска случайной гибели и переход права собственности происходит в один момент. В связи с этим может возникнуть неопределённость.

С одной стороны, право собственности перешло к покупателю, поскольку поставщик обязанность его передать исполнил ( п. 1 ст. 223 , абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК РФ ). При этом фактически товар не передан, соответственно, покупатель не является собственником ( п. 1 ст. 223 , п. 1 ст. 224 ГК РФ ).

В связи с этим рекомендуем прописать этот момент в договоре.

Вы можете, например, привязать перехода права собственности к моменту передачи продукции покупателю на складе поставщика.

Пример формулировки

Право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю в момент фактического вручения товара покупателю или его грузополучателю на складе поставщика.

Купить в три шага:

Заполните заявку
Узнайте цену и срок производства сразу после заполнения заявки
Производственное предприятие «МетСтрой» доставит ваш заказ по Москве и России. Бесплатная доставка до 10 км от МКАД при покупке водосточных систем и доборных элементов на сумму от 14 900 руб. (Бесплатно доставляем при наличии попутной машины в район доставки: как правило, 4-5 дней после изготовления). Или заберите самостоятельно с производства — бесплатно от 1 шт. Самовывоз после предоплаты.

Минимальное количество для заказа – 1 изделие
Производим в срок от 2 до 7 дней
Перед оплатой вы можете приехать на производство и убедиться в качестве товара

Преамбула

ООО «Производство керамики», в лице генерального директора Степанова Николая Александровича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны
И
ООО «Ремонтный центр», в лице генерального директора Матрёшкина Сергея Леонидовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула договора включает в себя информацию, которая непосредственно связана с личными данными Контрагентов. Так, в тексте преамбулы фигурируют следующие положения:

Во-первых, разновидность заключаемой сделки (в нашем случае это – договор на поставку товаров).
Во-вторых, место, то есть город, в котором оформляется соглашение;
В-третьих, дата заключения договора;
В-четвертых, фамилия и инициалы представителей юридических лиц;
В-пятых, роли участников сделки.

Все вышеперечисленные позиции в совокупности представляют собой содержание преамбулы.

Далее в договоре прописываются разделы, содержащие существенные (без наличия которых договор не вступает в юридическую силу) и дополнительные (по усмотрению сторон) условия. Ниже мы представим образец каждого раздела по отдельности:

Условие о выборке или платной доставке прямо указывается в договоре поставки

Заключая договор, стороны часто направляют все свое внимание на согласование условий о стоимости товара и порядке его оплаты, не уделяя должного внимания условиям доставки. Подобная опрометчивость в последующем выливается в судебные споры относительно того, кто должен доставлять товар, нужно ли платить за доставку. Возникают спорные ситуации, касающиеся непоставки товара, когда продавец ждал, что покупатель сам заберет товар или укажет, куда именно его доставлять.

Пункты 62 — 64 Положения о поставках товаров, как и ст. 480 ГК, прямо регламентируют алгоритм действий сторон по определению условий доставки.

В частности, данными нормами установлено, что доставка товара, если иное не предусмотрено договором, осуществляется поставщиком его транспортом, указанным в договоре, на определенных им условиях. В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товара принадлежит поставщику, если иное не вытекает из законодательства или существа обязательства.

Таким образом, при несогласовании иного доставка товара осуществляется самим продавцом, за свой счет и транспортом, выбранным им по своему усмотрению.

В накладной в строке «Основание отпуска» указываются наименование, дата и номер документа, являющегося основанием для отгрузки товара . При этом заполнение раздела III «Прочие сведения» накладной производится с учетом Правил автомобильных перевозок грузов. В частности, в строке «Транспортные услуги» накладной ТТН-1 перечисляются дополнительные услуги, связанные с транспортировкой товара. В графах 32 — 42 накладной производится расчет стоимости оказанных транспортных услуг.

Если в договоре стороны предусмотрели оплату покупателем перевозки товара, такое условие является обязательным для покупателя. При этом следует напомнить, что для внешнеэкономических сделок основные условия доставки могут быть включены в договор путем указания условий Инкотермс 2010. Целью Инкотермс является обеспечение комплекта международных правил по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли. Таким образом, можно избежать или, по крайней мере, в значительной степени сократить неопределенность различной интерпретации таких терминов в различных странах. С учетом изменений, время от времени вносимых в Инкотермс, важно, чтобы в каждом случае, когда стороны намереваются включить Инкотермс в свой договор купли-продажи, была сделана четкая ссылка на действующий в настоящее время вариант Инкотермс. Отсутствие ссылки на текущий вариант может затем привести к разногласиям относительно того, были ли намерены стороны включить данный вариант или более ранний в качестве составляющей их договора. Торговцы, которые желают использовать Инкотермс 2000, должны четко указать, что они в договоре купли-продажи руководствуются Инкотермс 2000. Иными словами, стороны могут применять не последнюю версию Инкотермс, а предыдущую или более раннюю, однако это должно быть прямо указано в договоре.

Законодательство не запрещает использовать аналогичные формулировки и для внутриреспубликанских договоров.

Приведем пример.

Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ОАО «Поставщик» к ООО «Покупатель» о взыскании основного долга по доставке товара и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как было установлено судом, рассматривающим экономические дела, по договору на оказание дилерских услуг (с учетом дополнительных соглашений) истец (продавец) поставил ответчику (дилеру) товар по CMR-накладным.

Согласно условиям договора условия поставки — СРТ (город места нахождения покупателя). Поставка товара транспортом поставщика за счет покупателя.

В силу Инкотермс 2000 термин «СРТ» означает «перевозка оплачена до».

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ истцу оказаны автотранспортные услуги по данному маршруту на сумму, указанную в иске.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд руководствовался следующим.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности .

Обязательства возникают из договора вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах законодательства.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями .

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях .

Обязательства ответчика по оплате расходов по доставке товара от истца к ответчику возникли из договора на оказание дилерских услуг.

Поскольку поставка товара осуществляется за счет ответчика (покупателя), то задолженность ответчика перед истцом по доставке товара подлежит взысканию.

На основании изложенного, изучив фактические обстоятельства дела, представленные доказательства и опираясь на нормы законодательства, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Важно отметить, что неисполнение условия договора о поставке товара к определенному сроку, если в договоре поставки не предусмотрено иное, дает покупателю право на основании ст. 433 и 481 ГК отказаться от исполнения договора поставки. Для этого необходимо письменное уведомление. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.

Также следует помнить, что договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка) . Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии — в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров аналогично дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Читайте этот материал в ilex
*по ссылке Вы попадете в платный контент сервиса ilex

Особенности договора поставки

Договор поставки – это хозяйственный договор, и заключать его имеют право субъекты предпринимательской деятельности: ИП и юридические лица. Государственные и муниципальные органы тоже могут быть сторонами договора поставки, хотя их деятельность не является предпринимательской. Обычные физические лица сторонами договора поставки быть не могут.

Особенностью договора поставки является характеристика товара – им могут быть любые вещи, кроме недвижимости, валюты и валютных ценностей, ценных бумаг и вещей, изъятых из оборота. Кроме того, товары, производимые или закупаемые поставщиком, должны приобретаться покупателем для использования в предпринимательской деятельности и в иных целях, не связанных с личным, семейным и другим подобным использованием.

Еще одним признаком договора поставки называют наличие временного разрыва между подписанием договора и поставкой товара. Это не совсем так. Действительно, чаще всего происходит сначала подписание договора, а затем поставка товара согласно графику поставок, но если эти два события происходят одновременно, это не будет основанием признать договор поставки договором купли-продажи.

Договор поставки. Порядок поставки товара. Выборка товара.

Порядок поставки товара определяет, как будет исполняться основная обязанность поставщика – передача товара покупателю.

При согласовании этого условия в договоре поставки в интересах обеих сторон необходимо установить способ, место и сроки передачи товара, кому товар передается, чьими силами и за чей счет перевозится от поставщика к покупателю (получателю), поскольку от этого зависят права и обязанности сторон, их ответственность и момент перехода рисков утраты или повреждения товара.

Поставка по условиям договора поставки может осуществляться одним из следующих способов, предусмотренных ст. 510 Гражданского кодекса Российской Федерации:

-покупатель может получить товар в месте нахождения поставщика (выборка (самовывоз));

-товар может быть отгружен транспортом и передан в месте нахождения покупателя (доставка).

Кроме того, в договоре поставки можно предусмотреть права и обязанности сторон при недопоставке товаров, а также условие об отгрузке товара получателю.

Если договором поставки не определен порядок передачи товара покупателю, то поставщик должен отгрузить (доставить) товар покупателю на любых условиях по выбору поставщика (ст. 509, п. 1 ст. 510 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе силами транспортной компании.

Выборка товара означает, что товар передается покупателю в месте нахождения поставщика. То есть поставщик будет считаться исполнившим свою обязанность по передаче товара в момент, когда товар будет промаркирован, подготовлен к передаче, а покупатель уведомлен о готовности товара к отгрузке (п. 1 ст. 458 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При выборке риск случайной гибели товара переходит к покупателю еще до момента фактического получения товара.

Для согласования такого способа поставки в договоре нужно указать, что передача товара осуществляется путем его выборки (п. 2 ст. 510 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также определить следующие основные моменты выборки:

-место выборки товара;

-срок поставки и срок выборки товара;

-порядок и сроки направления поставщиком уведомления о готовности товара к выборке;

-прочие условия выборки (маркировка товара, погрузка на транспорт покупателя).

Местом выборки должно быть место, где будет находиться товар, готовый к передаче покупателю (например, склад, место нахождения поставщика). Адрес места, по которому должна быть произведена выборка, необходимо указать в договоре.

Если место выборки товара не согласовано, то выборка товара в силу закона должна производиться в месте нахождения поставщика.

При согласовании условия о выборке стороны должны определить в обязательном порядке:

-срок поставки товара, т.е. срок, к которому товар должен быть подготовлен к передаче и предоставлен в распоряжение покупателя. В пределах этого же срока покупатель должен получить уведомление о готовности товара или быть осведомлен об этом иным образом.

-срок выборки, т.е. определенную дату или период времени, в течение которого покупатель должен явиться за товаром, принять и вывезти его.

В случае нарушения покупателем срока выборки поставщик вправе отказаться от исполнения договора или потребовать оплаты товара (п. 2 ст. 515 Гражданского кодекса Российской Федерации). Кроме того, при неисполнении покупателем обязанности по выборке товара поставщик вправе потребовать осуществить ее.

Если сроки поставки и (или) выборки не согласованы, то покупатель должен принять товар в разумный срок после получения от поставщика уведомления о готовности товара (абз. 2 п. 2 ст. 510 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом поставщик обязан направить указанное уведомление, даже если эта обязанность не предусмотрена договором

Сторонам договора поставки рекомендуется конкретизировать порядок направления уведомлений (например, по телефону, электронной почте, почтовым отправлением), а также указать адрес, по которому их следует отправлять (например, по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) либо по определенному в договоре адресу).

Правовые последствия юридически значимых сообщений, в том числе уведомлений о готовности товара к выборке, наступают для лица, которому они адресованы, с момента их доставки самому лицу или его представителю. Сообщение считается доставленным адресату и в том случае, если оно фактически не было получено по причинам, зависящим от адресата (п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При согласовании условия о выборке сторонам рекомендуется урегулировать договором поставки ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой и передачей товара:

-способ маркировки товара (например, указание наименования покупателя, количества и (или) веса товара в упаковке и т.п.);

-за счет чьих сил и средств осуществляются погрузочные работы на транспорт покупателя.

Если в договоре не указано, кем или за чей счет производятся погрузочные работы, то при выборке поставщик считается исполнившим обязанность по поставке в момент предоставления товара в распоряжение покупателя в месте нахождения товара (ст. 458 Гражданского кодекса Российской Федерации). В таком случае, если иное не установлено договором, у поставщика отсутствует обязанность по погрузке товара и несению соответствующих расходов.

Если момент, с которого обязанность поставщика передать товар считается исполненной, не согласован сторонами договора поставки, то поставщик считается исполнившим обязанность по передаче товара в момент, когда к установленному в договоре сроку товар готов к передаче и покупатель уведомлен об этом (абз. 3 п. 1 ст. 458 Гражданского кодекса Российской Федерации). Однако если по условиям договора поставки покупатель может принять и вывезти товар только после его оплаты, то товар не будет считаться переданным до момента оплаты.

Распределение расходов между покупателем и продавцом в соответствии с условиями договора

В договоре поставки необходимо распределить между сторонами сделки расходы по договору. В противном случае налоговые органы могут признать расходы необоснованными.

Так, например, на практике часто встречается ситуация, когда условиями договора не предусмотрено, кто будет осуществлять доставку товара. Поставщик во исполнение своих обязательств осуществляет доставку товара за свой счет, а в дальнейшем учитывает понесенные на доставку расходы в целях налогообложения. В описанной ситуации налоговый орган может исключить такие расходы у поставщика, так как условие о доставке в разделе обязанности поставщика отсутствует. Такая же ситуация наблюдается и с разгрузкой/погрузкой товара и с его страхованием. Поэтому, прежде чем взять на себя какие-то расходы в надежде учесть их потом в целях налогообложениях, необходимо убедиться, предусмотрена ли соответствующая обязанность вашим договором. Важно заранее понимать, где заканчиваются расходы продавца и начинаются расходы покупателя.

Подводя итог, помните, что ваши налоговые последствия зависят исключительно от положений договора, который вы заключаете. Внимательно относитесь к каждой формулировке договора, контролируйте указание всех существенных и необходимых условий и указывайте те обязанности, которая будут исполнены по факту. Не забывайте, что ваш договор может пристально изучить налоговый инспектор. Отсутствие в договоре некоторых условий может повлечь за собой дополнительные налоговые риски.

Таким образом, если контрагент требует включить в договор определенные условия, то по таким вопросам стороны в итоге должны прийти к согласию, например, принять такие условия, или отказаться от них, или в чем-то их изменить. Нельзя только делать вид, что партнер ничего подобного не заявлял, т.к. он может сослаться, к примеру, на преддоговорную переписку. Если согласие по спорному положению не достигнуто, значит, договор считается незаключенным.

Налоговые риски: налогообложение и расходы

Необходимо сразу отметить, что на порядок налогообложения в договоре поставки влияет момент перехода права собственности на товар. Этот самый момент определяется договором. Поэтому, если стороны в договоре предусмотрели, что право собственности на товар переходит в момент его подписания, то соответствующие налоговые последствия возникнут у стороны сделки именно в этот момент, то есть у продавца – реализация, а у покупателя – приобретение. При этом товар может фактически никуда не перемещаться, поскольку момент перехода права собственности на него не связан с его физическим перемещением.

У поставщика (продавца) согласно ст. 167 НК РФ налоговая база по НДС возникает либо в момент получения аванса (предоплаты), либо в момент отгрузки. В зависимости от фактических обстоятельств сделки, что происходит раньше, то и порождает налоговую базу по НДС. Стоит отметить, что именно исчисление НДС не зависит от перехода права собственности. Даже если стороны в договоре поставки укажут особый порядок перехода права собственности на товар в соответствии со ст. 491 ГК РФ эта норма все равно не избавит продавца от НДС.

Поэтому необходимо ориентироваться на одно из следующих обстоятельств:

Отгрузка. Термин «отгрузка» в НК РФ не определен, но ФНС в своем письме давно высказала свою позицию на этот счет, указав, что датой отгрузки товаров необходимо считать дату первого по времени составления первичного документа. Сложившаяся судебная практика говорит о том, что момент отгрузки связан не с моментом перехода права собственности, а определяется датой фактической отгрузки товаров, зафиксированной в первичном документе.

Оплата (полная или частичная). Здесь необходимо отметить, что на практике стороны, оформляя аванс, могут именовать такой платеж задатком во избежание уплаты НДС. Однако суды уже давно считают такой «задаток» авансом, поэтому таких формулировок в договоре лучше избегать. Необходимо четко разграничивать юридическую сущность аванса от задатка, чтоб не приходилось доказывать сущность вашего платежа в суде. Задаток – это способ обеспечения исполнения обязательства, то есть некая гарантия. А аванс – это предоплата за товар. Задаток всегда вносится стороной до заключения основного договора, а аванс (предоплата) уплачивается уже после подписания договора в качестве частичного расчета. Аванс уплачивается продавцом в счет погашения будущих платежей, а задаток – при исполнении обязательств возвращается покупателю. Поэтому если ваш «задаток» перечисляется в счет погашения стоимости товара, то это аванс, и он влечет необходимость уплаты НДС.

У покупателя право на налоговый вычет по НДС возникает только по принятому на учет товару (ст. 172 НК РФ) в зависимости от условия договора о переходе права собственности на данный товар.