2.3.5. Подрядчик обязан не позднее _______________ с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
Договор подряда на выполнение дизайнерских работ
Документ относится к группе «Договор». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение N ____ к настоящему Договору) объемно-пространственное и графическое проектирование (разработку) объекта: ____________ и разработать решение внешнего оформления объекта (далее – “дизайнерские работы”), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде технической документации на проектируемый объект: ________________ (варианты: чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей).
Договор оказания услуг с дизайнером
__________ в лице директора ________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
___, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
- Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию дизайн-макетов, а именно:
- Исполнитель обязан:
- Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением № 1.
- Безвозмездно исправить по требованию представителя Заказчика все выявленные при приемке работ недостатки в день оказания услуг.
- Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
- Заказчик имеет право:
- Во всякое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем.
3.1. Оказанные в соответствии с п.1.1 настоящего Договора услуги оплачиваются по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем.
3.2. Стоимость услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, устанавливается в размере
_______
3.3. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом, в связи с чем оплата оказанных услуг Исполнителю производится за вычетом налога на доходы физических лиц.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Акта об оказании услуг путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя или выплачивается Заказчиком путём выдачи наличными средствами через кассу Заказчика. Способ оплаты определяется Заказчиком самостоятельно.
3.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком к оплате с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг.4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4.2. Заказчик вправе во всякое время до окончания оказания услуг отказаться от Договора, уплатив Исполнителю вознаграждение за оказанную часть услуг.5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей Исполнителем, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненного Заказчику ущерба в размере 10% от причиненного ущерба.
5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в соответствующий российский суд.
5.5. Исполнитель несет ответственность за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Исполнитель несет ответственность за грубое отношение (поведение) при общении с персоналом и посетителями Заказчика.
5.7. Исполнитель несет ответственность за неопрятный внешний вид при выполнении своих обязанностей.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, запретительных решений государственных органов и других обстоятельств), препятствующих исполнению сторонами своих обязательств.
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно, не позднее 10-ти дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую сторону.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
Надлежащим подтверждением существования таких обстоятельств будут являться справки уполномоченных органов. Если указанные обстоятельства будут длиться более 1 месяца, то каждая из сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.6.1. В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» является допустимой обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Сведения о настоящем Договоре, в т. ч. информация о цене Договора, фамилии, имени, отчестве Исполнителя и другие подлежат размещению в единой информационной системе на основании законодательства Российской Федерации.
6.2. Исполнитель (субъект персональных данных), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим дает согласие на обработку предоставляемых персональных данных в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора.7.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору определяются и толкуются в соответствии с его условиями.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
7.3. Стороны по взаимному согласию имеют право в любое время до начала или во время исполнения настоящего Договора изменять его условия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменение условий настоящего Договора закрепляется дополнительным соглашением, которое с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4. Со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к настоящему Договору, теряют свою юридическую силу.
7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.Документы
Гражданин (ка) ___________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик и гражданка Ильина Ольга Владимировна, именуемая а дальнейшем Исполнитель, заключили настоящий Договор о выполнении проектных и консультационных и дизайнерских работ по ремонту помещения площадью кв. м по адресу: __________________________________________________________________________
- Предмет договора
1.1. Исполнитель выполняет дизайн-проект квартиры, включающий в себя
- Планировку помещения с расстановкой мебели и оборудования
- Эскиз гостиной. Эскиз кухни – столовой.
- Ведомость отделки помещений
- Строительный чертеж с размерами
- Чертежи необходимых конструктивных элементов
- План расположения светильников, выключателей, силовых, телефонных розеток и антенных гнезд
- Чертеж точек вывода водопровода и канализации
- План полов
- План теплых полов
- План потолков
- Смету на отделочные материалы и оборудование
- Эскизы встроенной мебели и кухни
- Перечень отделочных материалов, конструктивных элементов и оборудования
1.2 Исполнитель консультирует Заказчика по вопросам подбора отделочных материалов и оборудования на стадии проектирования.
1.3. Предметом данного договора не является
- Выполнение строительного, электротехнического проектов, проекта по отоплению, вентиляции и кондиционированию и согласование этих проектов в контролирующих организациях.
- Обязанности сторон
Для выполнения настоящего договора Исполнитель
- Выполняет работы на основании выданного Заказчиком «Технического задания на проектирование» и в соответствии с утвержденной сметой.
- Согласовывает с Заказчиком все принятые дизайнерские решения. Предложения высылаются на адрес электронной почты : «___________________»
Для выполнения настоящего договора Заказчик
- Согласовывает с Исполнителем основные технические решения, заложенные в проект, на стадии предварительного проектирования. Подтверждение согласования высылается на адрес электронной почты : «________________________». Подписывает лист с утвержденной планировкой и расстановкой оборудования.
- Все последующие изменения, вносимые в проект по инициативе Заказчика, и повлекшие переработку проекта, подлежат оплате сверх сметы договора.
- Качество работ
- Все проектные решения передаются Заказчику в виде цветных чертежей и рисунков, выполненных на компьютере в количестве 2 экз. Электронная версия проекта передается на компакт – диске.
- Все рабочие чертежи должны соответствовать стандартам и СНиПам.
Срок начала работ – ___________20__г.
Срок окончания работ- ______________20__г.
Промежуточные сроки выполнения работ отражены в Приложении 1 «График выполнения работ. График платежей»
Сроки выполнения могут быть пересмотрены по согласованию сторон.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Сторона, решившая прекратить действие договора, обязана направить мотивированное извещение на адрес электронной почты, указанный в пп. 2.2. или 2.3. Обязательства по текущему этапу работ ( проектирование, оплата) должны быть безусловно выполнены.
5.1. Стоимость работ по договору составляет_____________ рублей.
5.2. Оплата производится Заказчиком по каждому этапу в соответствии Приложением 1 «График выполнения работ. График платежей.» , являющимся неотъемлемой частью данного Договора.
5.3. По окончании работ сторонами подписывается Акт приема – передачи выполненных работ.
5.4. Обязанность уплаты подоходного налога лежит на Исполнителе.
Стороны не имеют права раскрывать содержание Договора третьим лицам.
- Ответственность сторон
7.1. Исполнитель несет ответственность за срок выполнения работ по Договору, Заказчик за своевременные платежи.
7.2. Срыв сроков исполнения работ более, чем 10 дней, влечет за собой уплату пени Исполнителем размером 0,1 % от стоимости невыполненного этапа за каждый день просрочки.
7.3.Срыв сроков оплаты более, чем на 10 дней, влечет за собой выплату пени Заказчиком размером 0,1% стоимости выполненного этапа за каждый день просрочки и приостановку выполнения следующего этапа до полного погашения задолженности.
- Форс-мажорные обстоятельства
Обстоятельства чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены или предотвращены, соответственно отодвигают вперед сроки исполнения обязательств по данному Договору. Если они оказывают значительное влияние на выполнение этих обязательств, то договаривающаяся сторона, на которую будут иметь влияние данные обстоятельства, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах одинакового содержания, по одному для каждой из договаривающихся сторон. Договор имеет одно Приложение, являющееся его неотъемлемой частью.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
Адреса, паспортные данные, телефоны.
к договору № ______
График выполнения работ. График платежей.
Планировка помещения с расстановкой мебели и оборудования
— Ведомость отделки помещений
— Строительный чертеж с размерами
— Чертежи необходимых конструктивных элементов
— План расположения светильников, выключателей, силовых, телефонных розеток и антенных гнезд
— Чертеж точек вывода водопровода и канализации
— План теплых полов
— Смету на отделочные материалы и оборудование
— Эскизы встроенной мебели и кухни
— Перечень отделочных материалов, конструктивных элементов и оборудования
Договор оказания услуг с дизайнером
__________ в лице директора ________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
___, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:- Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию дизайн-макетов, а именно:
- Исполнитель обязан:
- Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением № 1.
- Безвозмездно исправить по требованию представителя Заказчика все выявленные при приемке работ недостатки в день оказания услуг.
- Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
- Заказчик имеет право:
- Во всякое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем.
3.1. Оказанные в соответствии с п.1.1 настоящего Договора услуги оплачиваются по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем.
3.2. Стоимость услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, устанавливается в размере
_______
3.3. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом, в связи с чем оплата оказанных услуг Исполнителю производится за вычетом налога на доходы физических лиц.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Акта об оказании услуг путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя или выплачивается Заказчиком путём выдачи наличными средствами через кассу Заказчика. Способ оплаты определяется Заказчиком самостоятельно.
3.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком к оплате с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг.4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4.2. Заказчик вправе во всякое время до окончания оказания услуг отказаться от Договора, уплатив Исполнителю вознаграждение за оказанную часть услуг.5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей Исполнителем, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения причиненного Заказчику ущерба в размере 10% от причиненного ущерба.
5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в соответствующий российский суд.
5.5. Исполнитель несет ответственность за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Исполнитель несет ответственность за грубое отношение (поведение) при общении с персоналом и посетителями Заказчика.
5.7. Исполнитель несет ответственность за неопрятный внешний вид при выполнении своих обязанностей.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, запретительных решений государственных органов и других обстоятельств), препятствующих исполнению сторонами своих обязательств.
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно, не позднее 10-ти дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую сторону.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
Надлежащим подтверждением существования таких обстоятельств будут являться справки уполномоченных органов. Если указанные обстоятельства будут длиться более 1 месяца, то каждая из сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.6.1. В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» является допустимой обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Сведения о настоящем Договоре, в т. ч. информация о цене Договора, фамилии, имени, отчестве Исполнителя и другие подлежат размещению в единой информационной системе на основании законодательства Российской Федерации.
6.2. Исполнитель (субъект персональных данных), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим дает согласие на обработку предоставляемых персональных данных в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора.7.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору определяются и толкуются в соответствии с его условиями.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
7.3. Стороны по взаимному согласию имеют право в любое время до начала или во время исполнения настоящего Договора изменять его условия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменение условий настоящего Договора закрепляется дополнительным соглашением, которое с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4. Со дня подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к настоящему Договору, теряют свою юридическую силу.
7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.Документы
Гражданин (ка) ___________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик и гражданка Ильина Ольга Владимировна, именуемая а дальнейшем Исполнитель, заключили настоящий Договор о выполнении проектных и консультационных и дизайнерских работ по ремонту помещения площадью кв. м по адресу: __________________________________________________________________________
- Предмет договора
1.1. Исполнитель выполняет дизайн-проект квартиры, включающий в себя
- Планировку помещения с расстановкой мебели и оборудования
- Эскиз гостиной. Эскиз кухни – столовой.
- Ведомость отделки помещений
- Строительный чертеж с размерами
- Чертежи необходимых конструктивных элементов
- План расположения светильников, выключателей, силовых, телефонных розеток и антенных гнезд
- Чертеж точек вывода водопровода и канализации
- План полов
- План теплых полов
- План потолков
- Смету на отделочные материалы и оборудование
- Эскизы встроенной мебели и кухни
- Перечень отделочных материалов, конструктивных элементов и оборудования
1.2 Исполнитель консультирует Заказчика по вопросам подбора отделочных материалов и оборудования на стадии проектирования.
1.3. Предметом данного договора не является
- Выполнение строительного, электротехнического проектов, проекта по отоплению, вентиляции и кондиционированию и согласование этих проектов в контролирующих организациях.
- Обязанности сторон
Для выполнения настоящего договора Исполнитель
- Выполняет работы на основании выданного Заказчиком «Технического задания на проектирование» и в соответствии с утвержденной сметой.
- Согласовывает с Заказчиком все принятые дизайнерские решения. Предложения высылаются на адрес электронной почты : «___________________»
Для выполнения настоящего договора Заказчик
- Согласовывает с Исполнителем основные технические решения, заложенные в проект, на стадии предварительного проектирования. Подтверждение согласования высылается на адрес электронной почты : «________________________». Подписывает лист с утвержденной планировкой и расстановкой оборудования.
- Все последующие изменения, вносимые в проект по инициативе Заказчика, и повлекшие переработку проекта, подлежат оплате сверх сметы договора.
- Качество работ
- Все проектные решения передаются Заказчику в виде цветных чертежей и рисунков, выполненных на компьютере в количестве 2 экз. Электронная версия проекта передается на компакт – диске.
- Все рабочие чертежи должны соответствовать стандартам и СНиПам.
Срок начала работ – ___________20__г.
Срок окончания работ- ______________20__г.
Промежуточные сроки выполнения работ отражены в Приложении 1 «График выполнения работ. График платежей»
Сроки выполнения могут быть пересмотрены по согласованию сторон.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Сторона, решившая прекратить действие договора, обязана направить мотивированное извещение на адрес электронной почты, указанный в пп. 2.2. или 2.3. Обязательства по текущему этапу работ ( проектирование, оплата) должны быть безусловно выполнены.
5.1. Стоимость работ по договору составляет_____________ рублей.
5.2. Оплата производится Заказчиком по каждому этапу в соответствии Приложением 1 «График выполнения работ. График платежей.» , являющимся неотъемлемой частью данного Договора.
5.3. По окончании работ сторонами подписывается Акт приема – передачи выполненных работ.
5.4. Обязанность уплаты подоходного налога лежит на Исполнителе.
Стороны не имеют права раскрывать содержание Договора третьим лицам.
- Ответственность сторон
7.1. Исполнитель несет ответственность за срок выполнения работ по Договору, Заказчик за своевременные платежи.
7.2. Срыв сроков исполнения работ более, чем 10 дней, влечет за собой уплату пени Исполнителем размером 0,1 % от стоимости невыполненного этапа за каждый день просрочки.
7.3.Срыв сроков оплаты более, чем на 10 дней, влечет за собой выплату пени Заказчиком размером 0,1% стоимости выполненного этапа за каждый день просрочки и приостановку выполнения следующего этапа до полного погашения задолженности.
- Форс-мажорные обстоятельства
Обстоятельства чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены или предотвращены, соответственно отодвигают вперед сроки исполнения обязательств по данному Договору. Если они оказывают значительное влияние на выполнение этих обязательств, то договаривающаяся сторона, на которую будут иметь влияние данные обстоятельства, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах одинакового содержания, по одному для каждой из договаривающихся сторон. Договор имеет одно Приложение, являющееся его неотъемлемой частью.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
Адреса, паспортные данные, телефоны.
к договору № ______
График выполнения работ. График платежей.
Планировка помещения с расстановкой мебели и оборудования
— Ведомость отделки помещений
— Строительный чертеж с размерами
— Чертежи необходимых конструктивных элементов
— План расположения светильников, выключателей, силовых, телефонных розеток и антенных гнезд
— Чертеж точек вывода водопровода и канализации
— План теплых полов
— Смету на отделочные материалы и оборудование
— Эскизы встроенной мебели и кухни
— Перечень отделочных материалов, конструктивных элементов и оборудования
Договор на выполнение дизайнерских работ
Типовой образец договора на выполнение дизайнерских работ используется для оформления отношений заказчика и исполнителя: дизайнер по поручению заказчика выполняет определенного вида и объема работы, передает их заказчику и получает вознаграждение. В сервисе вы можете скачать договор на выполнение дизайнерских работ и распечатать его в двух экземплярах.
Приведенные ниже рекомендации относятся к общему случаю составления договора на выполнение дизайнерских работ. Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор на разработку дизайна или выберите другой типовой шаблон сервиса – Договор подряда.
Оказание услуг по дизайну осуществляется на основе типового образца договора на выполнение дизайнерских работ. Согласно договору, исполнитель берет на себя обязательство по заданию заказчика выполнить работы определенного характера (в зависимости от вида предоставляемых подрядчиком дизайнерских услуг) в сроки, установленные договором на разработку дизайна. Заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство принять и оплатить результат работы.
Дизайн – это художественное проектирование и конструирование эстетических и функциональных качеств среды. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по выполнению дизайнерских работ, чаще всего, предоставляют заказчикам услуги по разработке:
- дизайна интерьера;
- ландшафтного дизайна;
- архитектурного дизайна;
- выставочного дизайна;
- промышленного дизайна;
- фирменного стиля;
- графического дизайна;
- 3D-визуализации;
- изготовления полиграфической продукции;
- дизайна наружной рекламы;
- и пр.
Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. Со стороны заказчика может выступать представитель заказчика – по соответствующей доверенности. Подрядчик может нанять для выполнения работы субподрядчика, если иное не предусмотрено договором.
Структура и содержание типового шаблона договора на выполнение дизайнерских работ
- Дата и место заключения договора.
- Наименование сторон.
- Предмет договора. В соответствии с условиями договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить необходимые работы по дизайну. Техническое задание, где указываются содержание, объем работ и необходимые требования для выполнения работ выносится в отдельный документ, который после утверждения сторонами становится неотъемлемой частью договора.
- Срок действия договора. Указываются даты (или события) вступления в силу и окончания действия соглашения.
- Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
- Исключительное право. Указывается принадлежность исключительных прав (ст. 1229 ГК РФ) на результат работ.
- Срок выполнения работ. Сроки определяются в приложении к договору – Календарном плане работ. Так же уточняются условия переноса сроков выполнения работ, в случае несоблюдения заказчиком встречных обязательств.
- Порядок сдачи и приемки работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства РФ.
- Стоимость работ и порядок расчетов. Указываются сумма договора, порядок, срок, способ и форма оплаты.
- Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с договором на выполнение дизайнерских работ и действующим законодательством РФ.
- Основания и порядок расторжения договора. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение, и может подробно описывать условия и порядок расторжения договора. Также основания расторжения могут определяться в соответствии с законодательством, т.е. соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон.
- Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для исполнителя и заказчика обязательным. Судебные споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
- Форс-мажор.
- Прочие условия.
- Список приложений.
- Адреса и реквизиты сторон.
- Подписи сторон.
Скачать типовой образец договора на выполнение дизайнерских работ можно в нашем онлайн-сервисе. К нему также прилагаются следующие дополнительные документы:
Примерная форма договора на выполнение дизайнерских работ (подготовлено экспертами компании “Гарант”)
[ Наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. уполномоченного лица ], действующего на основании [ правоустанавливающий документ ], именуемого в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и [ наименование юр. лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. уполномоченного лица ], действующего на основании [ правоустанавливающий документ ], именуемого в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: [ вписать нужное ] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.
2. Порядок выполнения работ и осуществления расчетов
2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение N [ вписать нужное ]), подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.
2.2. Срок исполнения работ [ вписать нужное ] календарных дней с момента перечисления Заказчиком суммы предоплаты, указанной в п. 2.3 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Общая стоимость работ по договору согласно Техническому заданию составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
2.4. Заказчик производит предоплату за выполнение работ в размере [ значение ] процентов от суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора.
2.5. Оставшаяся сумма выплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6. Заказчик перечисляет денежные средства, указанные в п. 2.5 настоящего договора, не позднее [ значение ] дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и предоставить результаты работ в установленный срок Заказчику. Качество работ должно соответствовать требованиям Технического задания Заказчика;
3.1.2. незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. расторгнуть настоящий договор, если Заказчик своевременно не обеспечит его необходимыми материалами и информацией для производства работ, а также в установленный срок не перечислит суммупредоплаты, указанную в п. 2.4.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. принять и оплатить результат работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные договором;
3.3.2. предоставить Исполнителю необходимые исходные материалы в срок не позднее [ значение ] дней с момента подписания сторонами договора;
3.3.3. рассмотреть представленные результаты работ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере [ значение ] процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.
4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, указанного в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы задолженности, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, решений государственных органов, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего договора.
7. Прочие условия
7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.
7.2. Все споры и разногласия сторон по возможности будут разрешаться путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд [ наименование суда, в котором подлежит рассмотрению спор ].
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.
7.4. Приложения к договору:
8. Адреса и реквизиты сторон
План-задание на дизайнерский проект
(к договору на выполнение дизайнерских работ)[ число, месяц, год ]
Адрес помещения: [ вписать нужное ]
Наименование помещения: [ вписать нужное ]
Общая площадь: [ значение ] кв. м.
Цель проекта: [ вписать нужное ]
Требования к помещению для проведения дизайнерских работ: [ вписать нужное ]
Требования к дизайн-проекту: [ вписать нужное ]
1. Обмерный план
2. Монтажный план
3. План раскладки паркета
4. Раскладка керамической плитки по полу
5. Раскладка керамической плитки по стенам
6. План размещения электрического оборудования с привязкой розеток и выключателей
7. План потолка с расстановкой освещения
8. Аксонометрические чертежи, развертки стен
9. Спецификация отделочных и декоративных материалов
10. Спецификация мебели, аксессуаров
Акт сдачи-приемки результатов работы
(к договору на выполнение дизайнерских работ)г. [ наименование населенного пункта ]
[ число, месяц, год ]
[ Наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. уполномоченного лица ], действующего на основании [ правоустанавливающий документ ], именуемого в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и [ наименование юр. лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. уполномоченного лица ], действующего на основании [ правоустанавливающий документ ], именуемого в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. Исполнитель выполнил следующие дизайнерские работы, предусмотренные договором на выполнение дизайнерских работ N [ вписать нужное ] от [ число, месяц, год ] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью договора: [ вписать нужное ] и передал результат выполнения работ Заказчику.
2. Заказчик принял следующие выполненные работы по договору на выполнение дизайнерских работ N [ вписать нужное ] от [ число, месяц, год ]: [ вписать нужное ]
3. Качество выполненных работ соответствует Техническому заданию, выданному Заказчиком Исполнителю. Претензий к качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.
Дополнительный список правил и требований
Статус промышленного образца, как упоминалось ранее, часто присваивают промышленным изделиям. Это полностью соответствует действующей версии Законодательства. Патент – официальный документ, подтверждающий право исполнителя на промышленный образец. Патент необходим для удостоверений личных прав автора. Документ сохраняет юридическую силу на протяжении десяти лет. При этом всегда есть возможность продлить его при необходимости, но не более чем на пять лет.
Конструкторское или дизайнерское решение должно обладать определенными признаками и свойствами, чтобы можно было его защищать:
- Решение должно состоять из художественных элементов. И придавать готовому изделию определенные эргономические, эстетические характеристики.
- Обязательно использование только новых решений. Требование мировой новизны обязательно для каждого такого изобретения.
- Важно наличие оригинальности, соответствия критериям творческого результата. Благодаря этому промышленные образцы отличаются от всевозможных поделок.
Есть лишь некоторые категории вещей, которые заведомо не обладают признаками промышленных образцов. Это касается:
- Объектов, чья форма не сохраняет устойчивость. Например, сыпучих и газообразных, жидких веществ.
- Сооружений промышленности, стационарного вида.
- Архитектурных объектов, за исключением малых форм.
Договор подряда (с дизайнером)
_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, каждый в отдельности именуемый “Сторона”, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рекламный макет и передать рекламный макет Заказчику.
1.2. Требования к рекламному макету определены в Приложении N___ к Договору.
1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить работы.
1.4. Подрядчик обязан выполнить работы добросовестно, качественно, с соблюдением общепринятых правил их выполнения, не допускать фактов, которые могут отрицательно повлиять на деловую репутацию Заказчика или причинить Заказчику иные убытки.
1.5. Все имущественные права на использование рекламного макета, который будет создан при выполнении работ по Договору, с момента создания такого рекламного макета либо его части предоставляются Заказчику. Исполнитель не вправе использовать рекламный макет, созданный при выполнении работ по Договору, без согласия Заказчика, в том числе переделывать, осуществлять публичный показ, воспроизводить, тиражировать его или использовать иным образом.
2. Сроки и порядок выполнения работ
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок до _____ ____________ 20__ года.
2.2. Подрядчик обязан завершить выполнение работ и сдать их результат Заказчику не позднее _____ ________________ 20__ года.
2.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, который самостоятельно обеспечивает выполнение работ всеми необходимыми материалами, инвентарем, оборудованием.
2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также, в случае выполнения работ в месте нахождения Заказчика, – соблюдать правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;
2.5.2. использовать средства индивидуальной защиты;
2.5.3. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности и медицинские осмотры;
2.5.4. не выполнять работы в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.
2.6. Работы по Договору выполняются Подрядчиком в месте, самостоятельно определенном Подрядчиком, а также с использованием материалов, оборудовании и инвентаря, самостоятельно определенного и подобранного Подрядчиком, в связи с чем:
2.6.1. Заказчик не несет обязательств по предоставлению Подрядчику места для выполнения работ, необходимого оборудования; по проведению подготовки (обучения), инструктажа, повышения квалификации и проверке знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ; по проверке документов, подтверждающих прохождение Подрядчиком подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра;
2.6.2. Заказчик не несет ответственность за соответствие используемого Подрядчиком места выполнения работ и оборудования правилам охраны труда и требованиям техники безопасности.
2.7. Заказчик обязуется предоставлять представителям государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства о выполнении работ Подрядчиком, информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий и имеющуюся у Заказчика.
2.8. Заказчик обязуется расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.
3. Порядок приемки выполненных работ
3.1. Приемка выполненных подрядчиком работ осуществляется на основании Акта приемки работ (далее – Акт), составляемого Сторонами.
3.2. После завершения работ Подрядчик передает результат работ (рекламный макет) Заказчику, а также одновременно с результатом работ передать Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком Акта.
3.3. Заказчик обязуется в течение __ (______________) рабочих дней рассмотреть полученный результат работ. В случае отсутствия претензий к качеству выполнения работ Заказчик подписывает Акт и направляет его Подрядчику.
3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, уведомив об этом Подрядчика в срок, предусмотренный п.п 3.3. Договора, в случае возникновения претензий к качеству результата работ (рекламный макет), в том числе, но не исключительно, если рекламный макет не соответствует условиям Договора. В таком случае Подрядчик обязан в срок, указанный Заказчиком, за свой счет устранить выявленные недостатки рекламного макета либо переделать работу. До даты устранения всех недостатков результата работ Заказчик вправе не подписывать Акт и не оплачивать работы, выполненные некачественно.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по Договору составляет ________________ (____________________) белорусских рублей.
4.2. За выполненные работы Подрядчику выплачивается сумма равная стоимости услуг, указанная в п. 4.1. Договора, за вычетом подоходного налога с физических лиц.
4.3. Оплата выполненных Подрядчиком принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком на основании Акта в течение _____ (_____________) рабочих дней от даты подписания Акта обеими Сторонами.
4.4. Форма расчетов по Договору: банковский перевод в соответствии со следующими реквизитами ________________________________________.
4.5. Заказчик обязан уплачивать за Подрядчика обязательный страховой взнос на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в порядке, определенном законодательством, а также подоходный налог.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.2. В случае просрочки платежей Заказчик обязан выплатить Подрядчику неустойку в размере 0,15% (пятнадцать сотых процента) от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере ____% (_______________ процента) от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
5.4. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере ____% (_____________ процентов) от стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, в случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению судом.
6. Действие Договора
6.1. Договор вступает в силу от даты его заключения и действует до даты полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в следующих случаях:
6.2.1. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные Договором для безопасного выполнения работ.
6.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
6.2.2.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ на 5 (пять) и более календарных дней;
6.2.2.2. некачественного выполнения Работ Подрядчиком;
6.2.2.3. в иных случаях по усмотрению Заказчика.
6.3. В случаях, предусмотренных п. 6.2.1 и 6.2.2. Договора, Договор является расторгнутым от даты получения стороной уведомления другой стороны об отказе от исполнения Договора, если иной более поздний срок, не предусмотрен таким уведомлением.
6.3. Прекращение Договора или его досрочное расторжение не влечет прекращения обязательств по возмещению убытков и применению мер ответственности.
7. Прочие условия
7.1. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.
7.2. Неотъемлемой частью Договора являются Приложение N 1 “Требования к рекламному макету” и Приложение N 2 “Расчет стоимости работ”.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
В Приложении к Договору необходимо определить требования Заказчика к макету, например, форма, цвет, материал, содержание. Такие требования целесообразно определять максимально точно и четко. Также необходимо определить в какой форме макет должен быть создан и пределен Заказчику, например, в электронной форме или на материальных носителях (на бумаге, если это рисунки).
3.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику цену работ в течение ______ банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика и акта выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик считается исполнившим надлежащим образом обязательство по уплате стоимости работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Загрузка...